旋挖桩施工合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编收集整理的旋挖桩施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
旋挖桩施工合同1发包方(甲方)
承包方(乙方)
甲方将其总包工程的桩基工程项目,承包给乙方建造施工,现甲乙双方经充分协商,就有关工程承包事宜签订如下合同,以资双方共同遵守:
第一条 工程概况
一、发包单位:
二、工程名称:
三、工程地点:
四、工程范围及内容:桩干成孔(含扩孔、入岩、孔排水)钢筋笼制作,砼灌注。
第二条 分包工期期限
工期:自20xx年 月 日进场,按甲方施工计划,以确保工期顺利进行。土方全部挖好之后一个月内桩期全部施工完成。
第三条 工程质量
1、严格按照施工图及现场施工过程中甲方的要求,孔位偏差和垂直度满足规范要求。
2、工程桩必须达到干孔浇捣砼要求,若达不到干孔作业要求,所引起的相关质量及安全问题,均由乙方一律承担。
3、护筒尺寸要求比桩径大100mm以内,若由于乙方护筒数量不够,及时做相应数量的钢桶保证工期顺利进行。
4、砼浇捣时乙方必须采用插入式振动棒以确保桩身砼密实度。
5、要求达到有关部门验收标准。
第四条 ……此处隐藏4037个字……5000元/日历天处罚,累计处罚,连续5日历天承包方未进场施工,发包方另行安排施工单位施工,承包方已完合格的工程只结算70%工程款,余下的工程款作为支付承包人的违约处罚。
7、本工程的工期、质量、安全文明施工,如因承包人的原因、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的处罚,由此造成的一切经济损失承包人自行承担。
七、 违约责任:
1、 发包人未按合同约定向承包人付款,发包人按未付金额的1‰支付违约金。
2、 在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工,由承包人承担成孔费用及损失的材料费用;因发包人提供的材料质量问题,未使用水下砼、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等情况下造成的工程质量和质量返工,发包人承担费用。
3、 由于承包人原因造成未按合同约定的工期完成,承包人按20xx元/天向发包人支付违约金(特殊地质除外)。
4、 除发包人原因或其他第三方原因、异常恶劣天气、采取特殊处理措施和不可抗力因素延长工期外,承包人不得延误工期。
八、 争议:合同履行过程中如有争议,双方协商解决,协商不成可向项目所在地人民法院起诉。
九、 本合同未尽事宜,经承、发包双方协商一致,可另行签订补充协议。
十、 本合同一式四份,双方执两份,双方签字盖章后即生效,工程完工结清尾款后即自然失效。
发包人(签章):
承包人(签章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
联系电话:
联系电话:
年 月 日
年 月 日